Setrag : Avis d’Appel d’Offres (AA0)

Programme de remise à niveau des infrastructures ferroviaires de la SETRAG (PRN)

Travaux de réhabilitation des Bâtiments Voyageurs de 15 Gares en Ligne dans les 4 Coordinations d’Exploitation du Transgabonais SETRAG

Financement: AFD

(AONO No: 31.01.19-AFD/SET)

1. Dans le cadre de la réhabilitation du Chemin de Fer Transgabonais, l’Etat a fait un emprunt auprès de l’Agence Française pour le Développement (AFD) pour financer sa quote-part dans le Programme de remise à niveau, à savoir la réhabilitation des Infrastructures d’exploitation.

Le concessionnaire des chemins de fer Gabonais (SETRAG) dans son rôle de maître d’ouvrage délégué a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds mis à la disposition par l’Etat du Gabon à travers le crédit AFD pour effectuer les paiements prévus au titre du Marché objet du présent avis d’appel d’offres.

Le présent Appel d’Offres concerne la réhabilitation de quinze (15) bâtiments voyageurs (BV). La réhabilitation des BV se fera en fonction des appartenances aux quatre coordinations faisant office de lots et dont les quantités sont à l’image des découpages géographique des différentes coordinations d’exploitations.

Cet appel d’offres est référencé AONO No: 31.01.19-AFD/SET en date du 08 mai 2019 relatif aux Travaux de réhabilitation des Bâtiments Voyageurs de 15 Gares en Ligne dans les 4 Coordinations d’Exploitation du Transgabonais SETRAG.

La répartition des 04 lots est la suivante :

• Lot1 – Coordination I : Ntoum, Andem, Mbel, Oyan
• Lot 2 – Coordination II: Abanga, Ndjolé, Otoumbi, Ayem
• Lot 3 – Coordination III: Offooué, Ivindo, Mouyabi
• Lot 4 – Coordination IV: Milolé, Doumé, Lifouta, Mboungou badouma

Il est ouvert aux soumissionnaires nationaux ayant les compétences requises.

2. La SETRAG sollicite des offres sous plis fermés de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux ci-dessus.
Le délai d’exécution des travaux suivant l’allotissement est indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO).
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’Offres National Ouvert (AONO) tel que défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts des bailleurs » avec la particularité rappelée ci-dessus.
4. Les soumissionnaires éligibles, identifiés et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la SETRAG; Hadrien PEIFFER –Responsable PRN à la Direction de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax: +241 01.70.83.01, E- mail: offres@setrag.com ou prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 15 heures, heure locale, tous les jours ouvrables.
5. Conditions de Qualification et de Sélection sont:

• Les exigences en matière de qualification telles qu’indiquées dans le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert et concernant d’une part la capacité financière, et d’autre part la capacité technique et l’expérience sont celles inscrites au point 2 – Qualification – de la section III des «Critères d’évaluation et de Qualification».
• Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles (voir le document d’appel d’offres pour les informations détaillées).
• Une Garantie de Soumission est requise. Son montant est de: 2 000 000 F CFA (deux millions de francs CFA) pour chaque lot.
• L’adjudicataire sera choisi sur base de ses qualifications et de son expérience dans le domaine du génie civil et du bâtiment, de son aptitude et sa capacité à mobiliser des moyens humains et matériels adéquats pour la réalisation des travaux dans les délais indiqués; de sa solvabilité et sa capacité financière.

Ces critères seront déterminants pour la sélection. Aucun facteur qui n’est pas défini ci- dessus ne pourra être utilisé pour juger de la qualification du Soumissionnaire.

6. Une réunion préparatoire se tiendra à la SETRAG (salle de réunion de la Direction Générale), le vendredi 07 Juin 2019 à 10h00. Une visite des sites des travaux sera organisée du 10/06/2019 au 15/06/2019 par le Maître de l’Ouvrage Délégué SETRAG.
7. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est disponible, à l’adresse ci-dessous, aux entreprises identifiées et susceptibles de répondre efficacement aux objectifs visés. Aucun paiement n’est demandé. Les offres devront être soumises à l’adresse ci- dessous au plus tard le 15 juillet 2019 à 10 heures, heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci- dessous le 15 juillet 2019 à partir de 10 heures 30 minutes
8. L’adresse mentionnée ci-dessus est:

SETRAG, BP 2198, Direction Générale
Route principale d’OWENDO,
Hadrien PEIFFER – Responsable PRN à la Direction de l’Equipement (DE) Téléphone / Fax : +241 01.70.83.01,
E-mail : appel.offres@setrag.com

LE DIRECTEUR GENERAL